華閱文章網1.建安合同怎么寫
建筑安裝合同
發包人（以下簡稱甲方）：
承包人（以下簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方充分協商，同意訂立本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱：_________。
2、工程地點：_________。
3、工程承包范圍和形式：根據乙方要求包工包料。
4、工程總價格：_________ 元整。
5、工程內容：
5.1工程付款進度： 第1期：甲方在本合同開始實施時，付給乙方工程總價30%，即_________元整； 第2期： 在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的70%，即_________元整。
5.2 乙方應按照甲方的要求，結合現場實際施工需要，負責組織本工程的安全文明施工等工作。
第二條 工程工期
1、根據雙方協商，商定總工期 天。即 年 月 日開工，竣工日期 年 月 日。
2、遇下列情況，經甲方確定后，工期相應順延。
2.1 因工程施工要求變更或由于乙方不可抗拒的因素而影響工期的；
2.2 人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第三條 違約責任
1、工程竣工未經驗收或驗收未通過，甲方不得擅自使用，否則視為驗收合格。
2、乙方施工應注意安全，如出現安全事故，一切由乙方自行負責。
3、本合同在履行中如有爭議，雙方應協商解決，協商不成的，可依法向人民法院起訴。雙方約定由合同簽訂地人民法院管轄。合同簽訂地為甲方住所地。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方（發包方）：_________ 乙方（承包方）：_________
簽訂日期： 年 月 日
2.簡易工程施工合同范本是怎樣的
簡易工程施工合同合同編號：發包方：________________ 承包方：________________簽約時間：簽約地點：為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規 ，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：____________ 二、建筑面積（工程形式）：____________ 三、施工地點：________________ 四、工期：1、開工：____年__月__日；2、竣工：____年__月__日；3、合同工期總共歷時____天。 五、承包形式：________ 六、工程質量標準：________ 七、工程價款：共計人民幣元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元；質保金___元，質保期滿后支付。 九、質保期：____年。
十、雙方的責任義務1、發包方的責任義務 ①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛； ②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度；③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點；④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算；2、承包方的責任義務 ①按發包方要求及圖紙要求進行施工；②如期完成施工任務； ③接受發包方的技術指導和質量標準要求；④負責發包方提供料物及設備的保護； ⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用；十一、其他 1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。 發包方：承包方： 委托代理人：委托代理人： 消防工程施工合同 相關專題推薦： 華律網合同范本由編輯人員收集整理而來，不代表華律網立場。
如果您需要解決具體法律問題（如離婚、房產糾紛、人身傷害、刑事等），建議您。
3.誰那有簡單的施工合同（急用）
施工合同書甲方： （建設單位） 乙方： （施工單位） 甲方將坐落在 （地址） 的 （工程名稱） 土建工程承包給乙方施工.在招投標的基礎上，經雙方協商制定以下條款 供雙方共同遵守： 第一條 工程內容：（除了寫明主體土建內容外，還應該寫明附屬工程以及是否包括給排水和電器安裝） . 第二條 工程造價決算方式： 1. 工程造價計算：。
與本項目主體工程相關的所有輔助工程和零星工程均按上述造價計算公式決算.必須全額以建筑統一稅務發票進行結算付款. 本工程輔助的水電安裝工程按 （約定套用的定額與費率） 結算. 2. 工程量計算依據為：設計圖紙，設計變更圖紙或聯系單，隱蔽工程量簽證，其他工程量增減聯系單，本工程輔助工程聯系單. 第三條 工程款支付：。
第四條 工期： 1.本工程自接到甲方開工通知的 日起開始計算工期，到竣工并通過甲方預驗收之日止，計算實際工期.工期為 天.工期每延誤一天處罰 元（從履約金中扣除）.遇不可抗力影響而不能正常施工的，必須在不可抗力終止后24小時內經甲方代表簽證認可后方可順延工期. 2.乙方在簽定合同時，應該按照合同的總工期要求，制定施工進度表（即分階段工期計劃）作為本合同的附件.由于乙方施工管理不力，施工進度緩慢，分階段工期延誤天數超過施工進度計劃35%的，甲方有權中途解除合同，解除合同后，按本合同第三條的相關條款結算并處罰.分階段工期延誤天數未超過施工進度計劃35%的，每延誤一天處罰 元，不抵扣總工期處罰. 第五條 施工組織管理： 1. 甲方委派 為本工程管理負責人，委派 為本工程現場管理代表，并代表甲方進行現場施工管理和監督，二人共同負責隱蔽工程的驗收簽證，隱蔽工程量的簽證，工程圖紙變更的簽證，工程量增減的簽證.未經上述二人共同簽字，所有簽證無效. 2. 乙方委派 為項目經理，指派 為現場施工員，乙方的施工員在整個施工期間必須在現場從事施工管理，并全權代表乙方進行現場施工管理和所有簽證手續的簽字.乙方未經甲方同意不得擅自撤換施工員；乙方施工員不服從甲方指揮的，甲方可以要求乙方撤換施工員，乙方不得拒絕. 第六條 工程質量監督 乙方必須嚴格按設計要求施工.甲方指派現場管理代表（或委托監理公司）對工程質量進行監督：① 砼必須進行隨機取樣做試塊試驗，建筑用的鋼材必須做好抗彎抗拉試驗，試壓費，試驗費由乙方負擔；② 工程具備隱蔽條件時，先由乙方自檢，并在驗收前12小時以內書面形式通知甲方現場代表驗收，經甲方工程負責人和現場管理代表以及監理人員質量驗收合格或確認數量并在驗收記錄上簽字后，乙方方可進行隱蔽和繼續施工. 出現下列情形之一的，甲方有權責令乙方停止施工和終止合同，并作違約處理： 拒絕或干擾甲方進行質量抽樣檢查的； 隱蔽工程或其他局部工程驗收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的； 3. 鋼材，水泥等主要建筑材料沒有質保書或經過抽檢不合格，而繼續用于施工的； 未經甲方和設計部門同意不按圖紙施工的； 不服從甲方整體工程協調，施工過程中拒不接受甲方指揮的； 乙方因違反上述5條而被終止合同后，乙方已經完成的工程量按本合同第四條決算后，乘以80%作為應付工程款，其余20%作為彌補甲方損失，并處沒收全部合同履約金. 第七條 施工現場管理責任 乙方對現場管理，安全生產，保衛等工作負全部責任.所有安全事故責任乙方自負.如果違章施工，甲方有權制止，制止不服從的可以解除本合同，并按本合同第三條的相關條款結算并處罰. 第八條 合同履約金及違約處罰 合同簽訂時乙方向甲方交履約金 萬元，工程竣工驗收合格一周內退還乙方（剔除處罰款）.在履行合同過程中，乙方有明顯延誤工期或有嚴重偷工減料等質量問題，且不采納甲方建議又不積極采取措施的，甲方有權終止執行合同，并沒收履約金. 乙方在施工過程中，不服從甲方現場管理但尚未構成嚴重違約的，每次處以200元的罰款，從工程決算款或履約金中扣除. 第九條 前期要求： 乙方在開工前，必須與甲方和設計部門進行施工圖交底，并向甲方遞交《施工計劃》，《施工組織》，《施工質量保證書》，《安全生產責任書》. 第十條 本合同未盡事宜，經雙方協商后，另行補充條款. 第十一條 本合同一式六份，甲乙雙方各執三份. 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章） ： 代表人： 代表人： 合同簽訂日期： 合同簽訂地點：。
4.誰那有簡單的施工合同（急用）
施工合同書 甲方： （建設單位） 乙方： （施工單位） 甲方將坐落在 （地址） 的 （工程名稱） 土建工程承包給乙方施工.在招投標的基礎上，經雙方協商制定以下條款 供雙方共同遵守： 第一條 工程內容：（除了寫明主體土建內容外，還應該寫明附屬工程以及是否包括給排水和電器安裝） . 第二條 工程造價決算方式： 1. 工程造價計算：。
與本項目主體工程相關的所有輔助工程和零星工程均按上述造價計算公式決算.必須全額以建筑統一稅務發票進行結算付款. 本工程輔助的水電安裝工程按 （約定套用的定額與費率） 結算. 2. 工程量計算依據為：設計圖紙，設計變更圖紙或聯系單，隱蔽工程量簽證，其他工程量增減聯系單，本工程輔助工程聯系單. 第三條 工程款支付：。
第四條 工期： 1.本工程自接到甲方開工通知的 日起開始計算工期，到竣工并通過甲方預驗收之日止，計算實際工期.工期為 天.工期每延誤一天處罰 元（從履約金中扣除）.遇不可抗力影響而不能正常施工的，必須在不可抗力終止后24小時內經甲方代表簽證認可后方可順延工期. 2.乙方在簽定合同時，應該按照合同的總工期要求，制定施工進度表（即分階段工期計劃）作為本合同的附件.由于乙方施工管理不力，施工進度緩慢，分階段工期延誤天數超過施工進度計劃35%的，甲方有權中途解除合同，解除合同后，按本合同第三條的相關條款結算并處罰.分階段工期延誤天數未超過施工進度計劃35%的，每延誤一天處罰 元，不抵扣總工期處罰. 第五條 施工組織管理： 1. 甲方委派 為本工程管理負責人，委派 為本工程現場管理代表，并代表甲方進行現場施工管理和監督，二人共同負責隱蔽工程的驗收簽證，隱蔽工程量的簽證，工程圖紙變更的簽證，工程量增減的簽證.未經上述二人共同簽字，所有簽證無效. 2. 乙方委派 為項目經理，指派 為現場施工員，乙方的施工員在整個施工期間必須在現場從事施工管理，并全權代表乙方進行現場施工管理和所有簽證手續的簽字.乙方未經甲方同意不得擅自撤換施工員；乙方施工員不服從甲方指揮的，甲方可以要求乙方撤換施工員，乙方不得拒絕. 第六條 工程質量監督 乙方必須嚴格按設計要求施工.甲方指派現場管理代表（或委托監理公司）對工程質量進行監督：① 砼必須進行隨機取樣做試塊試驗，建筑用的鋼材必須做好抗彎抗拉試驗，試壓費，試驗費由乙方負擔；② 工程具備隱蔽條件時，先由乙方自檢，并在驗收前12小時以內書面形式通知甲方現場代表驗收，經甲方工程負責人和現場管理代表以及監理人員質量驗收合格或確認數量并在驗收記錄上簽字后，乙方方可進行隱蔽和繼續施工. 出現下列情形之一的，甲方有權責令乙方停止施工和終止合同，并作違約處理： 拒絕或干擾甲方進行質量抽樣檢查的； 隱蔽工程或其他局部工程驗收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的； 3. 鋼材，水泥等主要建筑材料沒有質保書或經過抽檢不合格，而繼續用于施工的； 未經甲方和設計部門同意不按圖紙施工的； 不服從甲方整體工程協調，施工過程中拒不接受甲方指揮的； 乙方因違反上述5條而被終止合同后，乙方已經完成的工程量按本合同第四條決算后，乘以80%作為應付工程款，其余20%作為彌補甲方損失，并處沒收全部合同履約金. 第七條 施工現場管理責任 乙方對現場管理，安全生產，保衛等工作負全部責任.所有安全事故責任乙方自負.如果違章施工，甲方有權制止，制止不服從的可以解除本合同，并按本合同第三條的相關條款結算并處罰. 第八條 合同履約金及違約處罰 合同簽訂時乙方向甲方交履約金 萬元，工程竣工驗收合格一周內退還乙方（剔除處罰款）.在履行合同過程中，乙方有明顯延誤工期或有嚴重偷工減料等質量問題，且不采納甲方建議又不積極采取措施的，甲方有權終止執行合同，并沒收履約金. 乙方在施工過程中，不服從甲方現場管理但尚未構成嚴重違約的，每次處以200元的罰款，從工程決算款或履約金中扣除. 第九條 前期要求： 乙方在開工前，必須與甲方和設計部門進行施工圖交底，并向甲方遞交《施工計劃》，《施工組織》，《施工質量保證書》，《安全生產責任書》. 第十條 本合同未盡事宜，經雙方協商后，另行補充條款. 第十一條 本合同一式六份，甲乙雙方各執三份. 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章） ： 代表人： 代表人： 合同簽訂日期： 合同簽訂地點：。
5.簡易工程施工合同范本是怎樣的
簡易工程施工合同范本
甲方（以下簡稱甲方）：
乙方（以下簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程施工事宜協商一致，訂立本合同。
工程概況
1、工程地點：
2、工程名稱：
3、裝飾施工內容：（見附件《裝飾工程項目預算表》）。 4、承包方式：__________________（包工包料、清包工、部分承包）。 5、總價款：￥_________元，大寫（人民幣）：___________________________ 雙方約定，如變更施工內容或施工材料，這部分的工程款按實際工程量及商定的單價另計。
一、合同工期
第一次工程款按時支付到位的，工期計算從___年___月___日起至___年___月___日止，總日歷天數___天。第一次工程款未按時支付到位的，工期順延至第一次工程款支付到位的次日開始計算。
二、工程款支付方式
1、第一次付款：合同簽訂之后，工期開始前___日支付___元。
2、第二次付款：墻地磚鋪裝，木吊頂完成隱蔽驗收之日起___日內支付___元。
3、第三次付款：木工、完成隱蔽驗收之日起___日內支付___元。
4、第四次付款：工程款結算時間以驗收通過之日起計___日內支付。
2
三、違約責任
（一）甲方
1、甲方不能按時辦理材料認證，造成的延誤不計入工期，須給予乙方簽字確認。
2、單項工程完成后甲方不按乙方提請時間驗收，造成的延誤不計入工期，須給予乙方簽字確認。
3、乙方提出各種認證和驗收要求，超過三天甲方未做答復即視為認可，造成的質量和工期問題由甲方全部承擔。
4、甲方未按時支付工程款，造成的延誤，不計入工期。
5、由于甲方要求的項目變更及提供的施工條件不具備導致工期延誤，不計入工期，給予乙方工期順延簽字認可。
6、由于甲方原因造成工期拖延10天以上，超出天數按工程項目總價款*2 ‰*拖延工期超出天數，計算違約金。
7、甲方未按期支付結算款，逾期10日以上的，按未付款金額*3‰ *逾期天數，計算違約金。
（二）乙方
1、按工程項目做出施工進度計劃，嚴格執行，如由乙方引起，超過工期15日以上，開始計罰金，按項目總價款*2‰*超過天數計算違約罰金。
2、項目過程中如有質量問題，由乙方承擔全部責任。
3、如甲方提供的材料應符合設計要求的合格產品，必須調整驗收標準的，須予甲方簽字認可，如未經甲方認可造成的質量問題，乙方承擔全部責任。
4、如甲方未按合同支付工程款，乙方有權停工至甲方付款后恢復施工。
5、施工過程中安全責任由乙方自行承擔。
四、結算依據
1、合同附件（一、預算書、二、工程進度計劃表、三、質量標準）
2、各類材料確認、質量驗收、工期和變更簽證單。
五、后續服務和質量爭議的解決 本工程按優良標準施工，保修期壹年，工程質量保修期后，如遇材料質量問題需維修按以下方式處理：
1、甲方提供材料的，由甲方與材料商家自行報維修解決。
2、材料商家無法解決的，甲方需乙方協助維修，維修費用由材料商家承擔。
3、雙方發生質量爭議的，應當在協商不成后由提出質量異議的一方墊交檢測費用或鑒定費用，雙方共同委托有資質的家裝質量鑒定機構進行檢測或鑒定，根據檢測或鑒定結果確定質量責任，由責任方承擔檢測費用或鑒定費用。委托檢測或鑒定的期間不計入工期。
六、糾紛解決 如有糾紛無法協調，雙方可向裝修所在地人民法院提出依法解決。
七、附則 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字即時生效。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
身份證號： 身份證號：
開戶銀行/戶名： 賬號：
6.土建工程清包工合同
土建工程清包工合同合同編號：發包方（以下簡稱甲方）： 法定代表人： 施工隊（以下簡稱乙方）： 法定代表人： 依照《中華人民共和國合同法》和有關規定結合項目實際遵循平等自愿公平的原則雙方簽定以下協議。
一、工程名：二、工程地點： 三、工程范圍 建筑面積共計 平米（結款時以實際建筑面積為準）四、承包性質：包工不包料五、承包內容：（一）基礎工程 1、鋪褥墊層2、砼墊層3、基礎支模拆模4、鋼筋焊接、制作、綁扎5、基礎砼澆筑。（二）主體工程 1、主體的柱、梁、板支模拆模2、主體鋼筋焊接、制作、綁扎3、主體砼澆筑。
（三）二次結構 1填充墻砌筑2構造柱過梁鋼筋制作、焊接、綁扎3過梁構造柱的支模拆模4過梁構造柱澆筑。（四）內外裝修工程（不包括水電暖、門窗、粉刷、防水） 內外裝修必須按照圖紙和甲方要求施工，且符合驗收規范。
（五）主體施工放線并保質，保量，包安全，文明施工。六、材料 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在3天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
七、工期 從 年 月 日起至 年 月 日止，工期為 天，因甲方因素拖延，工期順延并付窩工費技工 元/天，壯工 元/天；因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費 元/天；因不可抗拒因素可順延工期。八、材料搬運 甲方材料送至乙方指定場地位置，乙方無條件搬運。
九、勞動力管理 a、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。 b、甲方應及時替乙方辦理工地所在區域暫住的一切證件并支付相關費用若因證件不全引起的相關損失由甲方承擔。
c、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員。 d、未經甲方同意，除不可抗拒因素或天氣因素外乙方不得停工或殆工。
十、施工機具 甲方提供施工所需的一切工具，并保證工具的安全性和良好使用性，甲方承擔工具維修費。十一、工地現場管理 1、甲方提供工人居住的房屋，并保證工人照明用電及吃水方便，工人應做到生活垃圾定點堆放。
2、乙方不承擔任何工具及材料的丟失責任。乙方應做到材料分開放置，干一層清一層。
3、乙方應做到工具不亂丟，小型材料及時拾成堆做到少丟的原則 4、付款方式 本協議的承包價格按建筑平米結算，每平米價格為240元，結算時以實際建筑面積為準。 1、施工隊進場，預支生活費： 20000元（兩萬元整）。
2、主體框架按110元每平方米計算，每層930平方米。每層封頂后五天內支付本層工程款的85%。
3、二次結構每平方米45元，每完成三層結算完成工程量的85%。 4、內外裝修每平方米85元，每完成三層結算完成工程量的85%。
5、主體剩余款項經主體驗收合格后結清。二次結構剩余款項經二次結構驗收合格后結清。
內外裝修剩余款項經驗收合格后結清。十二、違約責任 1、甲方不按時向乙方支付勞務款造成工人停工工期順延并甲方承擔一切責任。
2、乙方在施工過程中，完成上一道工序后經甲方和監理等部門檢驗合格后再進入下一道工序的施工。 乙方必須嚴格執行操作規程如因不按規定施工造成的損失由乙方負責。
十四、圖紙變更 1、乙方按圖紙正常施工中如有圖紙變更甲乙雙方應以書面形成文字。 2、圖紙變更所增加的人工費應以書面形成文字。
以上兩點作為結算依據。十五、因乙方違章作業出現施工安全責任事故造成人員傷亡的，一千元以下由乙方負責解決，如出現嚴重事故由雙方協商解決。
十六、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。本協議雙方簽字、蓋章（按手印）生效。
結清工程款后合同終止。 甲 方： 乙 方：簽 章： 簽 章：簽定日期： 簽定日期：。
7.建筑承攬合同怎么寫
房屋建筑承攬合同定作人： （以下簡稱甲方）共同承攬人： （以下簡稱乙方）甲方將坐落于順昌縣雙溪街道后山路16號房屋，外墻粉刷承攬給乙方，經甲、乙雙方協商訂立如下承攬合同：一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網，乙方工序為：清洗外墻、噴涂混合漿（水泥、益膠泥攪拌均勻）、安裝絲網、水泥砂漿粉刷，乙方以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務，不受甲方的指揮管理，不得浪費甲方提供的材料；二、工程價款：乙方按照甲方的要求完成工作，交付工作成果，甲方給付報酬單價為19.00元/㎡，按乙方粉刷實際面積結算；三、工期：施工期間不得影響附近居民正常生活及工作，確保15天內完工，若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工，工期實行順延 ； 四、質量：應符合國家優良工程有關標準及規范；五、安全：乙方在施工過程中做好一切防范工作，各工種由專業人員持證施工，若發生事故，乙方自行負責，甲方不負連帶責任；六、付款方式：甲方驗收合格后七日內一次性付清；七、未盡事宜，雙方協商后補充，達成補充協議；八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，自雙方簽字后生效，待承攬合同工程款付清后自行失效。
甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日。
8.承包工程合同協議書怎么寫
施工合同即建筑安裝工程承包合同，是發包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權利、義務關系的合同。
范本
承包方（乙方） ：發包方（甲方）：
茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包內容：
4、承包范圍：
5、承包方式：
6、質量要求：GB50210-2001《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》
7、工期要求： 年 月 日至 年 月 日。
二、甲方工作：
1、甲方指派 為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作：
1、乙方 為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。
四、關于質量的約定：
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范（GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等）作為本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、本工程質保期為壹年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題，乙方須無償履行保修責任。
五、關于工期的約定：
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因業主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
六、關于價款和結算的約定：
1、雙方商定本工程合同承包價格__________ 元（人民幣）。
2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
3、付款方式：
a、開工后8日內，甲方付款30% 元作為乙方的前期進場費。
b、水電工程隱蔽驗收后，甲方付款30% 元
c、瓦工及木基層、木飾面驗收后、漆工進場時，甲方付款15% 元。
d、竣工驗收合格后，甲方付款20% 元。
e 、余款5% 元待壹年保修期滿后結清。
七、關于材料的約定：
1、甲方負責同業主聯系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內使用材料（包括臨時電），材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價格中相應扣減。
3、所有進場的業主供材，乙方不得擅自挪用。
八、關于安全生產的約定：
1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。
九、關于違約責任的約定：
1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金XXX元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲方（簽章）： 乙方（簽字）：
年 月 日 年 月 日
9.工程合同怎么寫
試讀結束，如需閱讀或下載，請點擊購買>
原發布者：飯沒了佳
編號：_____________工程合同格式范本甲方：________________________________________________乙方：___________________________簽訂日期：_______年______月______日工程承包合同書（1）發包單位：（以下簡稱甲方）承包人：（以下簡稱乙方）依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。第一條：工程概況湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按米計算。第二條：施工方案1、護坡（1）、基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙（水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚）。（2）、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。（3）、完工后做圍墻10米左右。（4）、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。第三條：合同工期1、經雙方協商確定，工程期為日，暫定于自年月日起至年月日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。第四條：價格及付款方式1、工程總承包價為元。2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用（包括拆房，打圍墻），甲方無需再向乙方支付任何費用。3、付款方式：竣工驗收后付元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清（時間按驗收合格之日起計算）。第五條：
轉載請注明出處華閱文章網 » 建筑施工合同范本簡短